导航菜单

建设工程合同将有大变动!《民法典(草案)》发布

总承包商或勘察、设计和施工承包商经业主同意,可将自己承包的部分工程移交给第三方完成。第三方应与总承包商或勘察、设计和施工承包商就其已完成的工作成果对业主承担连带责任。承包人不得以分包的名义将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程转包给第三人。

禁止承包商将工程分包给不具备相应资质的单位。禁止分包商将他们承包的项目分包出去。建设项目主体结构的施工必须由承包人完成。

第七百九十二条国家重大建设项目合同应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告及其他文件签订。

第793条建设工程施工合同无效,但建设工程通过验收测试的,承包人可根据合同约定的工程价款获得折扣补偿。

建设项目施工合同无效,未通过验收测试的,按以下情况处理:

(1)建设项目修复后通过验收测试的,发包人可要求承包人承担修复费用;

(2)如果修复后的施工项目未能通过验收测试,承包商不能根据合同约定的工程价格要求赔偿。

如果发包人对不合格建设项目造成的损失负有责任,发包人应承担相应的责任。

第794条勘察设计合同的内容一般包括提交相关基础资料和概算的截止日期、质量要求、费用及其他合作条件等条款。

第795条施工合同的内容一般包括工程范围、工期、中间竣工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应责任、资金分配和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互配合等条款。

第796条建设工程受监理的,发包人应当与监理人书面订立监理合同。发包人和监理人的权利、义务和法律责任按照委托合同这一部分和其他有关法律、行政法规的规定执行。

第797条发包人可随时检查作业进度和质量,而不干扰承包人的正常作业。

第798条承包人应通知发包人对隐蔽工程进行隐蔽前检查。如果发包人未能及时检查,承包人可推迟工程日期,并有权要求赔偿停工或窝工等损失。

第799条建设工程竣工后,发包人应按国家颁发的施工图规范、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格后,发包人应按约定支付价款,接受建设工程。建设项目竣工验收合格后,方可交付使用。未经验收或验收不合格的,不得交付使用。

第800条勘察设计质量不符合要求或未能按期提交勘察设计文件,延误工期,给发包人造成损失的,勘察设计单位应继续改进勘察设计,减免勘察设计费用,赔偿损失。

第801条因施工方原因造成工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工方在合理的时间内免费修复、返工或改建工程。修理或返工、改造后,造成交付延误的,施工方应承担违约责任

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或不履行协助义务,致使承包人无法施工,未能在合理的要求期限内履行相应义务的,承包人可以终止合同。

合同终止后,如果竣工工程质量合格,发包人应按约定支付相应的工程价款;建设工程竣工质量不合格的,参照本法第七百九十三条的规定办理。

第807条如果发包人未能按约定支付价款,承包人可敦促发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,承包人可以与发包人约定折价或者请求人民法院依法拍卖该项目,但根据建设项目的性质不宜折价或者拍卖该项目。建设项目价格优先于项目折价或者拍卖价格。

第808条本章无规定的,适用劳动合同的有关规定。

2。合同法

1.1主要修正案摘要。原《中华人民共和国合同法》自1999年10月1日起生效,共23章428条。

1.2,《中华人民共和国民法典(草案)》(2019年12月16日),《合同法》,29章,525条,6个新章节,97条。

1.3。新版本的《合同法通则》(原《合同法通则》)第一部分增加:合同的保全;删除:其他条款。

1.4。新合同法第二部分包括新增加的典型合同(原合同法的分则):担保合同、保理合同、物业服务合同、中介合同和合伙合同;删除:中间合同。

1.5。新版合同法增加了第三部分:准合同,增加了第28章非原因管理和第29章不正当利润。

三。《中华人民共和国民法典(草案)》(2019年12月16日)目录

IV。合同法第一部分总则

第三部分和第一部分总则

第一章总则

第463条本部分调整合同产生的民事关系。第四百六十四条合同是民事主体之间建立、变更或者终止民事法律关系的协议。

关于身份关系的法律规定应适用于婚姻、收养、监护等协议。如果没有规定,可根据其性质适用本部分的规定。

第四百六十五条依法订立的合同受法律保护。

除法律另有规定外,依法订立的合同仅对有关各方具有法律约束力。第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依照本法第一百四十二条第一款的规定确定争议条款的含义。

如果合同文本以两种或两种以上的语言订立,并且协议具有相同的效力,则假定每一文本中使用的词语和表达具有相同的含义。如果各文本中使用的词语和表达不一致,应根据合同的性质和目的以及诚信原则进行解释。

第467条本法或其他法律未明文规定的合同,适用本通则本部的规定,可参照典型合同或与适用于本部的其他法律最相似的合同的规定。

第四百六十八条合同以外的债权债务,适用法律规定。如果没有规定,应适用一般原则这一部分的有关规定,但根据其性质不能适用的规定除外。第二章合同的订立第四百六十九条当事人可以书面、口头或者其他形式订立合同。

书面形式是一种可以有形地表达合同、信件等内容的形式。

内容可以通过电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件等有形地表达出来。并且可以在任何时候检索和使用的数据消息被视为书面形式。

第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:

(一)当事人的姓名和住所;

(

(2)当要约人表示其已被要约人接受时,要约人受意思表示的约束。

第四百七十三条要约邀请是希望另一个人向自己要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券招股说明书、基金招股说明书、商业广告和公示,以及发出的价目表均为要约邀请。

符合要约规定的商业广告和宣传内容构成要约。

第四百七十四条要约的生效时间适用本法第一百三十七条的规定。

第475条要约可以撤回。要约的撤回适用本法第一百四十一条的规定。

第四百七十六条要约可以撤销,但有下列情形之一的除外:

(1)要约人通过确认承诺期或者其他方式明确表示要约是不可撤销的;

(2)受要约人有理由相信要约是不可撤销的,并且已经为履行合同做了合理的准备。

第477条取消要约的意思表示是通过对话作出的,在受要约人作出承诺之前,受要约人应当知道意思表示的内容;如果以非对话方式表示打算取消要约,则应在受要约人作出承诺之前送达受要约人。

第四百七十八条有下列情形之一的,要约无效:

(1)要约被拒绝;

(2)要约被依法撤销;

(3)承诺期届满,受要约人未作出承诺的;

(4)受要约人对要约的内容作了重大变更。

第479条接受是受要约人同意要约的意思表示。

第480条承诺应以通知方式作出;但是,除非表明可以通过根据交易习惯或报价的行为来接受。

第四百八十一条承诺应当在要约规定的期限内到达要约人。

如果要约没有设定承诺期限,承诺应当按照下列规定到达:

(1)如果要约是通过对话提出的,应当立即承诺;

(2)如果要约以非对话方式提出,接受应在合理的期限内到达。

第四百八十二条要约以信件或者电报发出的,承诺期限自信件或者电报发出之日起算。如果信件没有注明日期,则从寄出信件的邮戳日期算起。如果要约是通过电话、传真、电子邮件或其他快速通信手段提出的,接受期应从要约到达受要约人之时开始。

第四百八十三条本合同自承诺生效时成立,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第四百八十四条本法第一百三十七条的规定适用于通知承诺的生效时间。

如果接受不需要通知,接受应在根据交易习惯或要约要求作出时生效。

第485条承诺可以撤回。承诺的撤回适用本法第一百四十一条的规定。

第四百八十六条受要约人在承诺期以外发出承诺,或者在承诺期内发出承诺,正常情况下未能及时到达要约人的,为新的要约;但是,除非要约人及时通知受要约人承诺有效。

第四百八十七条受要约人在承诺期内作出承诺,并能够按照正常情况及时到达要约人,但由于其他原因到达要约人时承诺超过承诺期的,承诺有效,除非要约人及时通知受要约人承诺因超过承诺期而不接受承诺。

第488条接受的内容应与要约的内容一致。如果受要约人实质性地改变要约的内容,这是一个新的要约。标的、数量、质量、价格或报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和合同争议解决方式的变化是要约内容的实质性变化。

第四百八十九条承诺对要约内容作出非实质性变更的,承诺有效,以合同内容为准,除非要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约内容作出任何变更。

第四百九十一条当事人以信件、数据电文等形式订立合同的。要求签署确认函,合同在签署确认函时成立。

如果一方通过互联网和其他信息网络发布的商品或服务信息符合要约条件,则当另一方选择商品或服务并成功提交订单时,合同即成立,除非双方另有约定。

第四百九十二条承诺生效的地点是合同成立的地点。

以数据电文形式订立合同的,收件人的主要营业地是合同订立地;无主要营业地的,住所地为合同成立地。如果双方另有约定,以该协议为准。

第四百九十三条当事人以合同形式订立合同的,除当事人另有约定外,合同订立地应当是合同最后签字、盖章或者指印的地方。

第四百九十四条国家根据需要发布强制性任务或者命令的,有关民事主体应当按照有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同。

依照法律、行政法规有义务要约的一方应当及时合理要约。

根据法律和行政法规的规定有义务作出承诺的一方不得拒绝另一方订立合同的合理要求。

如果一方未能履行保留合同规定的合同义务,另一方可要求其承担违反保留合同的责任。

第496条标准条款是指双方当事人在订立合同时事先拟定的,且未相互协商的条款。

凡以标准条款订立合同,提供标准条款的一方应遵循公平原则确定双方的权利和义务,并采取合理措施促使另一方注意与另一方有重大利益的条款,如免除或减轻其责任,并根据另一方的要求解释条款。如果提供标准条款的一方未能履行及时或解释的义务,导致另一方不注意或不理解与其有重大利益关系的条款,另一方可声称这些条款不成为合同的内容。

第四百九十七条有下列情形之一的,标准条款无效:

(一)根据本法总则第六章第三节和本法第五百零六条的规定无效;

(2)提供标准条款的一方不合理地减轻或减轻其责任,增加另一方的责任,限制另一方的主要权利;

(3)提供标准条款的一方排除了另一方的主要权利。

第四百九十八条对标准条款的理解有争议的,应当按照通常的理解进行解释。如果对标准条款有两种以上的解释,应做出不利于提供标准条款的一方的解释。如果标准条款与非标准条款不一致,应采用非标准条款。

第499条悬赏人公开声明将向完成特定行为的人支付报酬的,完成该行为的人可以要求支付报酬。

第500条合同订立过程中发生下列情形之一,给对方造成损失的,双方应承担赔偿责任: (1)假借订立合同进行恶意协商;

(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假信息的;

(三)违反诚实信用原则的其他行为。

第501条无论合同是否成立,在合同订立过程中,不得泄露或不当使用双方知悉的商业秘密或其他机密信息。泄露或者不当使用商业秘密或者信息给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。第三章合同的效力第五百零二条依法成立的合同自成立之日起生效,但下列情形除外

第五百零四条法人代表或者非法人组织负责人超越职权订立的合同,对法人或者非法人组织有效,但对方知道或者应当知道超越职权的除外。

第五百零五条当事人订立的超出其业务范围的合同的效力,应当依照本法总则第六章第三节的规定和本部分的有关规定确定,不得仅仅超出其业务范围而使合同无效。

第506条本合同下列免责条款无效:

(1)给对方造成人身伤害的;

(2)因故意或重大过失给对方造成财产损失。

第五百零七条合同无效、被撤销、终止的,不影响合同中争议解决条款的效力。

第五百零八条本部没有规定合同效力的,适用本法总则第六章第三节的有关规定。第四章合同的履行第五百零九条当事人应当按照约定全面履行义务。

双方应遵守诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯,履行通知、协助和保密的义务。

在履行合同时,有关各方应避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

第五百一十条本合同生效后,当事人对质量、价格、报酬、履行地点等没有约定或者约定不明确的,可以协议补充。不能达成补充协议的,应当根据合同的有关条款、合同性质、合同目的或者交易习惯确定。

第五百一十一条当事人对有关合同内容的约定不明确,不能按照前条规定确定的,适用下列规定

(一)质量要求不明确的,按照国家强制性标准执行;没有强制性国家标准的,按照推荐的国家标准执行;没有推荐国家标准的,按照行业标准执行;没有国家标准或者行业标准的,应当按照符合合同目的的正常标准或者特定标准执行。

(二)价格或者报酬不明确的,按照合同订立时履行地的市场价格执行;依法实行政府定价或者政府指导价的,应当按照规定执行。

(三)履行地不明确,支付货币的,应当在接受货币的一方所在地履行;房地产交付的,应当在房地产所在地进行;其他目标应在履行义务的一方所在地完成。

(4)履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人可以随时要求履行,但应当给予对方必要的准备时间。

(5)如果履约方式不明确,应以有利于实现合同目的的方式进行。

(六)履约费用负担不明确的,由履约方承担;因债权人原因增加的履约费用,由债权人承担。

第五百一十二条通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的物是货物的交付,通过快递物流交付的,收货人的收货时间为交付时间。如果电子合同的目的是提供服务,生成的电子证书或实物证明中规定的时间应为交货时间;如上述证书未注明时间或注明时间与实际服务交付时间不一致,则实际服务交付时间为交付时间。

如果电子合同当事人对交货方式和交货时间另有约定,以该约定为准。

第五百一十三条实行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内调整政府价格的,以交付时的价格为准。

在可选择的债务目标中出现不履行时,有权选择的一方不得选择不履行目标,除非不履行是由另一方造成的。

第五百一十七条有两个以上债权人的,标的物可以分为股份,每个债权人享有一份债权。有两个以上债务人的,标的物可以分割为股份,债务人按其份额分别承担债务的,债务应当分割为股份。

如果按股份计算的债权人或按股份计算的债务人的股份难以确定,则股份应被视为相同。

第518条如果有两个以上的债权人,其中一些或全部可以要求债务人履行债务,则属于共同债权。如果有两个以上的债务人,债权人可以要求部分或全部债务人履行全部债务,则为连带债务。

共同债权或共同债务由法律规定或双方约定。

第519条共同债务人之间的股份难以确定的,视为股份相同。

实际承担超过其自身份额债务的共同债务人有权在其未清偿份额范围内向其他共同债务人追偿超额部分,并因此享有债权人的权利,但不得损害债权人的利益。其他连带债务人可以向债权人主张权利。

第五百二十条部分连带债务人履行、抵销或者交存标的物的,其他债务人对债权人的债务应当在相应范围内消灭;债务人可以依照前条的规定向其他债务人主张赔偿。

如果共同债务人的部分债务被债权人免除,其他债务人对债权人的债务应在共同债务人的份额范围内消灭。

如果一些共同债务人的债务和债权属于一个人,那么在扣除债务人的份额后,对其他债务人的债权将继续存在。

如果债权人对某些共同债务人的付款被延迟,则该付款对其他共同债务人生效。

第521条共同债权人的股份难以确定的,视为股份相同。

实际获得超过其份额的共同债权人应按比例返还给其他共同债权人。

连带债权参照本章关于连带债务的相关规定。但是,如果部分连带债权人解除债务人的债务,其他连带债权人的债权在扣除其份额后不会受到影响。

第五百二十二条当事人约定债务人应当向第三人履行债务,债务人不履行向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向债权人承担违约责任。

法律规定或者当事人约定第三方可以直接要求债务人履行对第三方的债务,第三方未能在合理期限内明确拒绝,债务人未能履行对第三方的债务或者履行债务不符合约定的,第三方可以要求债务人承担违约责任;债务人对债权人的抗辩可以向第三方主张。

第五百二十三条当事人约定第三人应当向债权人履行债务,第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的,债务人应当向债权人承担违约责任。

第五百二十四条债务人不履行债务,第三人对履行债务有合法权益的,第三人有权代表债权人履行债务。但是,除非债务人只能根据债务的性质、当事人的协议或法律履行义务。

债权人接受第三方的履行后,其对债务人的债权转移给第三方,除非债务人与第三方另有约定。

第五百二十五条当事人相互承担责任,没有履行顺序的,应当同时履行。一方有权在另一方履行之前拒绝另一方的履行请求。当另一方履行债务不符合合同规定时,一方有权拒绝其相应的履行请求。

第526条当事人在一系列履行中对彼此负有责任,如果巴勒斯坦权力机构

第五百二十八条当事人依照前条规定中止履行的,应当及时通知对方。如果另一方提供适当的担保,应恢复履行。中止履行后,如果另一方未能在合理的时间内恢复其履行能力,且未能提供适当的担保,则该方应被视为已通过其自身行动证明其未能履行本合同项下的主要义务。中止履行的一方可以解除合同,也可以要求对方承担违约责任。

第五百二十九条债权人未通知债务人分立、合并或者变更住所,致使债务难以履行的,债务人可以中止履行或者留置标的物。

第五百三十条债权人可以拒绝债务人提前履行债务,但提前履行不损害债权人利益的除外。

债权人因债务人提前履约而发生的任何额外费用应由债务人承担。

第531条债权人可以拒绝债务人的部分履行,除非部分履行不损害债权人的利益。

债权人因债务人部分履约而发生的额外费用应由债务人承担。

第五百三十二条合同生效后,双方不得因名称变更或法定代表人、委托人、承包人变更而不履行合同义务。

第五百三十三条合同成立后,合同的基本条件发生了双方在订立合同时无法预见的重大变化,不构成商业风险。如果合同的继续履行对一方明显不公平,受到不利影响的一方可以与另一方重新谈判。协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。

人民法院或者仲裁机构应当根据公平原则,结合案件实际情况,变更或者解除合同。

第五百三十四条当事人利用合同实施危害国家利益和公共利益行为的,市场监督管理等有关行政管理部门应当依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

第五章合同的保全

第五百三十五条债务人迟延行使债权及与债权相关的从属权利,影响债权实现的,债权人可以请求人民法院以自己的名义代位行使债务人的权利,但该权利专属于债务人的除外。

代位权的范围仅限于债权人的到期债权。债权人行使代位权的必要费用,由债务人承担。

交易对手可以向债权人主张债务人的抗辩。

第五百三十六条债权到期前,债务人的权利可能受到诉讼时效期限届满或者未及时提出破产债权等情形的影响,可能影响债权的实现。债权人可以代位请求债务人履行、向破产管理人申报或者采取其他必要的行为。

第五百三十七条人民法院认定代位权成立的,债务人的相对人应当履行对债权人的义务。债权人接受履行后,债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止。债务人采取措施保全或者强制执行相对人的权利,或者破产的,依照有关法律的规定处理。

第五百三十八条债务人放弃债权、放弃债权担保、无偿转让财产或者恶意延长其到期债权的履行期限,从而影响债权实现的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

第五百三十九条债务人以明显不合理的低价转让财产,以明显不合理的高价接受他人财产,或者为他人债务提供担保,影响真实的

第五百四十五条债权人可以将其全部或者部分债权转让给第三人,但有下列情形之一的除外:

(一)根据债权性质不得转让;

(二)不得按照当事人的约定转让;

(三)依法不得转让。

如果双方同意不能转让非货币债权,他们不得反对善意的第三方。当事人约定金钱债权不得转让的,不得对抗第三人。

第五百四十六条债权人转让债权的,应当通知债务人。未经通知,转让对债务人无效。

除非经受让人同意,否则不得撤销债权转让通知。

第五百四十七条债权人转让债权的,受让人应当取得与债权有关的从属权利,但从属权利专属于债权人的除外。

受让方取得从属权利不受受让方未履行转让登记手续或转让占有权的影响。

第548条债务人收到债权转让通知后,可以向受让人主张转让人的抗辩。

第549条有下列情形之一的,债务人可以主张抵销:

(1)债务人收到债权转让通知时,债务人在转让人处享有债权,其债权在被转让债权之前或者同时终止;

(2)债务人的债权和转让的债权基于同一合同。

第五百五十条转让人应当承担因债权转让而产生的额外履行费用。

第五百五十一条债务人将全部或者部分债务转让给第三人的,应当取得债权人的同意。债务人或第三方可以敦促债权人在合理期限内给予同意。债权人不同意的,视为不同意。

第五百五十二条第三人与债务人约定共同承担债务并通知债权人的,或者第三人向债权人表示愿意共同承担债务,债权人未能在合理期限内明确拒绝的,债权人可以请求第三人在自己愿意承担的债务范围内与债务人共同承担连带债务。

第553条债务人转让债务时,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩;原债务人对债权人享有债权的,新债务人不得向债权人主张抵销。

第五百五十四条债务人转让债务的,新债务人应当承担与主债务相关的从属债务,但从属债务专属于原债务人的除外。

第555条经另一方同意,一方可将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方。

第五百五十六条本合同项下的权利义务一并转让的,适用债权转让和债务转让的有关规定。

第七章合同权利义务的终止

第五百五十七条有下列情形之一的,债权债务终止:

(1)债务已经履行;

(2)债务相互抵销;

(三)债务人依法代管的标的物;

(4)债权人免除债务;

(5)债权债务归一人所有;

(六)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

如果合同终止,合同的权利和义务也应终止。

第五百五十八条债权债务终止后,当事人应当遵循诚实信用原则,按照交易习惯履行通知、协助、保密和回收旧物品的义务。

第五百五十九条债权债务终止时,债权从属权利同时消灭,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第560条债务人对同一债权人承担的若干债务属于同一类型,且债务人的付款不足以清偿全部债务的,除非当事人另有约定,债务人应当指定清偿的债务。

如果债务人未作出指定,应优先履行到期债务;如果几笔债务到期,pri

第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:

(一)因不可抗力致使合同目的无法实现的;

(2)履约期限届满前,一方当事人明确表示或以自己的行为表明其将不履行其主要债务;

(三)一方当事人拖延履行主要债务,经催告未能在合理期限内履行的;

(4)一方当事人延迟履行债务或者有其他违约行为,妨碍合同目的实现的;

(五)法律规定的其他情形。

债务持续履行的非正常合同,双方可在合理期限前通知对方后解除。

第五百六十四条法律规定或者当事人约定行使终止权的期限的,期限届满当事人不行使终止权的,终止该权利。

如果法律没有规定或当事人没有就行使撤销权的期限达成协议,如果被撤销权利的人在知道或应当知道撤销权的原因之日起一年内没有行使该权利,或者被撤销权利的人在另一方的催促下没有在合理的期限内行使该权利,则该权利即告消灭。

第五百六十五条一方依法要求解除合同的,应当通知另一方。本合同应在通知对方后解除;通知规定,如果债务人在一定期限内未能履行债务,合同将自动解除。如果债务人未能在该期限内履行债务,合同将在通知规定的期限届满时解除。另一方对解除合同有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的有效性。

如一方未通知另一方,直接通过提起诉讼或申请仲裁要求终止合同,且人民法院或仲裁机构确认该要求,则在向另一方提交申诉书或仲裁申请书副本时,合同即告终止。

第五百六十六条合同终止后未履行的,应当终止履行;已经履行的,当事人可以根据合同的履行和性质要求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。

如果合同因违约而解除,解除权持有人可以要求违约方承担违约责任,除非双方另有约定。

主合同解除后,担保人仍对债务人应承担的民事责任承担担保责任,除非担保合同另有约定。

第567条合同权利和义务的终止不影响合同中结算和清算条款的有效性。

第五百六十八条当事人对彼此负有责任,且债务标的物种类和质量相同的,任何一方可以用自己的债务抵减对方的到期债务;但是,不允许根据债务的性质、当事人的约定或法律进行抵销。

如果一方要求抵销,应通知另一方。通知应在到达另一方时生效。补偿不受条件或期限的限制。

第五百六十九条当事人相互之间有债务,标的物种类和质量不同的,也可以通过协商抵销债务。

第五百七十条有下列情形之一,难以履行债务的,债务人可以将标的物提存:

(一)债权人无正当理由拒绝接受债权的;

(二)债权人下落不明;

(三)债权人死亡尚未确定继承人、管理人或者丧失民事行为能力尚未确定监护人的;

(四)法律规定的其他情形。

标的物不适合代管或者代管成本过高的,债务人可以依法拍卖或者变卖标的物,并缴存收益。

第五百七十一条债务人依法将标的物或者拍卖、变卖标的物的所得交付代管部门时,代管成立。

如果托管成立,则

第五百七十五条债权人放弃部分或者全部债务的,债权债务应当部分或者全部终止,但债务人在合理期限内拒绝的除外。

第五百七十六条债权债务属于一人的,债权债务终止,但损害第三人利益的除外。

第八章违约责任

第五百七十七条当事人不履行合同义务或者不按照约定履行合同义务的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条任何一方明确表示或者以自己的行为表示不履行合同义务的,另一方可以要求其在履行期限届满前承担违约责任。

第579条如果一方未能支付价款、报酬、租金、利息或其他金钱债务,另一方可要求支付。

第五百八十条一方不履行非货币性债务或者履行非货币性债务不符合约定的,另一方可以请求履行,但有下列情形之一的除外:

(1)依法或者事实上不能履行的;

(二)债务标的不适合强制履行或者履行成本过高的;

(3)债权人未在合理期限内要求履行。

第五百八十一条一方当事人不履行债务或者履行债务不符合约定,根据债务性质不能执行的,另一方当事人可以要求对方承担由第三方代替的履行费用。

第五百八十二条履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依照本法第五百一十条的规定不能确定的,受害方可以根据标的物的性质和损失的大小,合理选择请求对方承担修理、重造、更换、退货、降价或者报酬等违约责任。

第五百八十三条一方不履行合同义务或者不按照约定履行合同义务的,在履行义务或者采取补救措施后,另一方应当赔偿其他损失。

第五百八十四条一方不履行合同义务或者不按照约定履行合同义务,给另一方造成损失的,损失赔偿额应当相当于违约造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约方在订立合同时预见或本应预见的损失。

第五百八十五条当事人可以约定一方违约时,应当根据违约情况向另一方支付一定数额的违约金,也可以约定违约金的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求增加违约金;约定的违约金过高造成损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求适当减少。

如果双方就迟延履行约定违约金,违约方也应在支付违约金后履行债务。

第五百八十六条当事人可以约定一方当事人向另一方当事人支付定金作为债权的担保。存款合同自存款实际交付时生效。

定金金额由双方约定,但不得超过主合同投标金额的20%,超出部分不具有定金的效力。如果实际交付的保证金金额大于或小于约定金额,则视为约定保证金金额的变更。

第五百八十七条债务人履行债务后,定金应当作为价款抵销或者收回。支付定金的一方不履行债务,或者履行债务不符合约定,致使合同目的无法实现的,无权

第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,法律另有规定的除外。因不可抗力致使合同无法履行的,应当及时通知对方减少可能给对方造成的损失,并在合理期限内提供证明。

如果一方迟延履行后发生不可抗力,则不免除其违约责任。

第五百九十一条一方违约后,另一方应采取适当措施防止损失扩大;如果未采取适当措施造成损失扩大,则不得就扩大的损失索赔。

双方为防止损失扩大而发生的合理费用应由违约方承担。

第五百九十二条当事人违反合同的,应当承担相应的责任。

如果一方违约并给另一方造成损失,而另一方在发生损失时有过错,则相应的损害赔偿额可以减少。

第五百九十三条一方因第三方违约的,应当依法对另一方承担违约责任。一方与第三方之间的争议,应当依照法律或者协议处理。

第五百九十四条国际货物销售合同和技术进出口合同纠纷提起诉讼或者申请仲裁的时效为四年。回到搜狐看更多